建设工程借款合同协议书

　　合同协议书

　　本协议书于19＿＿年＿＿月＿＿日由＿＿（以下简称“业主”）为一方与＿＿＿（以下简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即＿＿＿＿＿＿并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。

　　兹为以下事项达成本协议：

　　l本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。

　　2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：

　　（a）中标函；

　　（b）上述投标书；

　　（c）合同条件；

　　（d）规范；

　　（e）图纸；

　　（f）工程量清单。

　　3考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。

　　4业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。

　　特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。

　　在＿＿在场的情况下，盖的正式印章如下：

　　或

　　在＿＿在场的情况下，由上述签字盖章并递交。

　　业主签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人签名：＿＿＿＿＿＿

　　以下是小编为大家收集的合同范本，仅供参考!

　　借款合同书 甲方(借款人)：(按身份证上的顺序填写) 身份证号码： 乙方(贷款人)：(按身份证上的顺序填写) 身份证号码： 甲乙双方就借款事宜，在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议，以资双方共同遵守。 一、乙方贷给甲方人民币(大

　　甲方(借款人)：(按身份证上的顺序填写)

　　身份证号码：

　　乙方(贷款人)：(按身份证上的顺序填写)

　　身份证号码：

　　甲乙双方就借款事宜，在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议，以资双方共同遵守。

　　一、乙方贷给甲方人民币(大写)　　　　　　　，于　　　　　　　 前交付甲方。

　　二、借款利息_____________________________

　　三、借款期限：

　　四、还款日期和方式：

　　五、违约责任：

　　六、争议解决方式：

　　1，双方协商解决，解决不成，同意提交 区人民法院(选择性条款不得违反地域管辖和级别管辖，可以选择原告、被告、标的物、合同签订地、合同履行地)

　　2、提交 仲裁委员会仲裁

　　六、本合同自生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。

　　甲方(签字、盖章)：　　　　　　　 乙方(签字、盖章)：

　　合同签订日期 合同签订

　　以下是小编为大家收集的合同范本，仅供参考!

　　借款合同书 甲方(借款人)：(按身份证上的顺序填写) 身份证号码： 乙方(贷款人)：(按身份证上的顺序填写) 身份证号码： 甲乙双方就借款事宜，在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议，以资双方共同遵守。 一、乙方贷给甲方人民币(大

　　甲方(借款人)：(按身份证上的顺序填写)

　　身份证号码：

　　乙方(贷款人)：(按身份证上的顺序填写)

　　身份证号码：

　　甲乙双方就借款事宜，在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议，以资双方共同遵守。

　　一、乙方贷给甲方人民币(大写)　　　　　　　，于　　　　　　　 前交付甲方。

　　二、借款利息_____________________________

　　三、借款期限：

　　四、还款日期和方式：

　　五、违约责任：

　　六、争议解决方式：

　　1，双方协商解决，解决不成，同意提交 区人民法院(选择性条款不得违反地域管辖和级别管辖，可以选择原告、被告、标的物、合同签订地、合同履行地)

　　2、提交 仲裁委员会仲裁

　　六、本合同自生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。

　　甲方(签字、盖章)：　　　　　　　 乙方(签字、盖章)：

　　合同签订日期 合同签订

　　本协议书于19＿＿年＿＿月＿＿日由＿＿（以下简称“业主”）为一方与＿＿＿（以下简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即＿＿＿＿＿＿并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。　　

　　兹为以下事项达成本协议：

　　1　本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。

　　2　下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：　　

　　（a）中标函；　　（b）上述投标书；　　（c）合同条件；　　（d）规范；　　（e）图纸；　　（f）工程量清单。

　　3　考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。

　　4　业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。　　

　　特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。　　

　　在＿＿在场的情况下，盖的正式印章如下：　　

　　或　　在＿＿在场的情况下，由上述签字盖章并递交。　　

　　业主签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　

　　具保证人：

　　根据工程《建设工程施工同》41条规定，保证人自愿并慎重签署本协议书。

　　第一条、保证事由

　　由保证人对工程施工合同、变更文件和补充协议自愿向遵义城建建筑工程有限责任公司提供以下担保保证。

　　第二条、保证内容

　　1、税、费：

　　a、建筑经营税，城市建设维护税，教育附加费，所得税，印花税等;

　　b、按国家规定施工企业应缴纳的规费;

　　c、按<<项目施工管理目标责任书>>规定向分公司上缴的管理费;

　　d、民工工资支付、材料费支付;

　　e、债务偿还。

　　2、 质量、安全、文明施工、工期、违约：

　　a、因发生安全责任事故所产生的所有费用，包括有关部门对事故的罚款处理和违规处罚全部费用等;

　　b、因出现质量事故而发生的返工整改费用;因工期延误发生的违约损失;因文明施工达不到要求被处罚造成的损失和费用。

　　3、债务：

　　拖欠的工人工资,拖欠的建材款项以及赊购的材料物资。以项目部工程(项目专用章、项目工程技术专用章)或工程名义借款、贷款、欠款、利息、违约金等所产生的一切经济责任和民事责任。

　　第三条、保证责任

　　1、对第二条所例条款内容，由保证人承担民事责任和经济偿付;

　　2、保证人首先应自行对经济和民事责任造成的损

　　建设工程借款合同

　　合同编号：＿＿＿＿

　　贷款方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　借款方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条  借款用途＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第二条  借款金额借款方向贷款方借款人民币（大写）＿＿＿＿＿元。预计用款为＿＿＿年＿＿＿元；＿＿＿年＿＿＿元；＿＿＿年＿＿＿元；＿＿＿年＿＿＿元；＿＿＿年＿＿＿元；＿＿＿年＿＿＿元。

　　第三条  借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为＿＿％。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率20％。

　　第四条 借款期限借款方保证从＿＿＿年＿＿＿月起至＿＿＿年＿＿＿月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为＿＿＿年＿＿＿元；＿＿＿年＿＿＿元；＿＿＿年＿＿＿元；＿＿＿年＿＿＿元；＿＿＿年＿＿＿元；＿＿＿年＿＿＿元，贷款逾期不还的部分，贷款方有权追

　　建设工程借款合同

　　合同编号：＿＿＿＿

　　贷款方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　借款方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条  借款用途＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第二条  借款金额借款方向贷款方借款人民币（大写）＿＿＿＿＿元。预计用款为＿＿＿年＿＿＿元；＿＿＿年＿＿＿元；＿＿＿年＿＿＿元；＿＿＿年＿＿＿元；＿＿＿年＿＿＿元；＿＿＿年＿＿＿元。

　　第三条  借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为＿＿％。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率20％。

　　第四条 借款期限借款方保证从＿＿＿年＿＿＿月起至＿＿＿年＿＿＿月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为＿＿＿年＿＿＿元；＿＿＿年＿＿＿元；＿＿＿年＿＿＿元；＿＿＿年＿＿＿元；＿＿＿年＿＿＿元；＿＿＿年＿＿＿元，贷款逾期不还的部分，贷款方有权追

　　发包方：___________（以下简称甲方）

　　承包方：___________（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程，签订以下协议：

　　一、工程内容

　　包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程（详见图纸）。

　　以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　　二、工期

　　1.开工日期：本项目工程工期从______年______月______日起至______年______月______日止，共______个日历天。

　　2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　三、工程合同价款

　　经协商本合同总承包价款为人民币：壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

　　四、承建方式

　　乙方对水电及园建工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1.乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。

　　2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

　　五、工程付款办法

　　1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合

　　当公司需要资金的时候就可以去借款了，今天小编就给大家整理分享了借款合同哦，=有需要的来收藏看看哦

　　公司借款合同协议书

　　出借方： ****

　　借款方： ****************

　　借款方为扩大生产经营，向出借方借款，经双方友好协商，特订立本合同，以昭信守。

　　第一条借款用途：本合同所借款项用于公司经营活动。

　　第二条借款金额：人民币****(￥*****)元整。

　　第三条借款利息采用固定利息形式，不随国家利率变化，年利息为百分之六。

　　第四条 借款和还款期限：

　　1、借款时间共伍年，自20xx年4月10日起，至20xx年4月9日止。出借方将于20xx年4月10日之前，将该款项一次性交到借款方财务部门。

　　2、还款时间与金额：

　　借款方还款时间为20xx年4月9日，本金和利息一并还清。

　　3、借款方如当期在约定时间内未清当期款项应按日息计算,如还款日期超过30天应付当期还款金额10%违约金。

　　第五条还款资金来源：公司账面金额。

　　第六条 借贷双方权利义务：

　　(一)借款方义务

　　1、 借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。

　　2、 借款方应当按照合同约定期限还本付息。

　　(二)出借方义务

　　民间借贷，是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间，而非经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构进行资金融通的行为，今天小编就给大家参考一下借款合同，仅供收藏哦

　　有关于民间借款合同协议书

　　贷款方：××借款方：××

　　一、借款用途张××要从事个体经营，急需一笔资金。

　　二、借款金额借款方向贷款方借款人民币**万元。

　　三、借款利息自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年利为。

　　四、借款期限借款方保证从**年*月起至**年*月止，按本合同规定的利息偿还借款。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款。

　　五、条款变更因国家变更利率，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

　　六、权利义务贷款方有权监督贷款的使用情况，了解借款方的偿债能力等情况。

　　七、保证条款

　　八、本合同未做约定的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。本合同一式2份，双方各执1份。

　　贷款人：__________________借款人：__________________合同签订日期____________